一、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
二、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
三、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
【法律依据】
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
当事人,对建设工程竣工日期有争议的,如何确定
律智库
人气:3.01W
今日热门
周排行榜
- 1如何确定建设工程合同纠纷管辖
- 2工程建设合同管理的方法有哪些|工程建设合同如何履行
- 3建设工程竣工验收的程序是什么
- 4建设工程合同纠纷管辖法院如何确定
- 5建设工程竣工合同审查重点有哪些
- 6建设工程竣工验收有哪些步骤
- 7建议完善工伤认定48小时限制 对职工有什么好处?
- 8如何认定承包人对建设工程质量缺陷存在过错
- 9走进幸“孕”工程的建设者
- 10如何确定建设工程分包合同纠纷管辖
- 11建设工程质量纠纷案由应该如何确定?
- 12建设工程合同管辖法院如何确定?
- 13工伤停工留薪期如何确定
- 14建设工程合同纠纷管辖如何确定
- 15建设工程合同纠纷管辖部门如何确定
- 16竣工是什么意思 竣工和完工的区别是什么
- 17当事人申请对工程造价进行鉴定的如何处理
- 18建设工程合同管辖地如何确定?
- 19如何确定工程竣工日期
- 20建筑工程结算争议如何认定