作为工程发包方,将工程发包出去之后,同样还需要承担法律责任,那么发包人应该承担哪些法律责任呢?
1.发包方应按照约定向承包方支付工程价款;
2.按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料,如果发包人未按照约定约定义务,会承担承包方停工、窝工等损失;
3.如果因发包人原因致使工程停建、缓建的,发包人应采取措施弥补或减少损失,否则将承担承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调任、材料和构建积压等损失和实际费用。
4.因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必要的勘察、设计工作条件而造成的勘察、涉及的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
因此,在工程发包之后,作为发包方也不能简单认为该工程就有承包方施工建设,在工程建设中,发包方仍然具有许多法律责任。
法律依据:
《最高人民法院关于审理建设施工工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》第九条
发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:
(一)未按约定支付工程价款的;
(二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;
(三)不履行合同约定的协助义务的。
发包人的法律责任有哪些
律智库
人气:2.65W
周排行榜
- 1勘察、设计合同发包人的主要义务和违约责任有哪些
- 2产品质量责任的法律责任有哪些
- 3被稽查人的法律责任有哪些
- 4公司法定代表人的责任人的法律风险有哪些
- 5反担保人的法律责任有哪些
- 6婆媳关系差 男人有哪些责任
- 7做伪证应承担哪些法律责任
- 8开车撞死人的法律责任有哪些
- 9银行担保人的法律责任有哪些
- 10有限责任公司瑕疵出资的法律责任有哪些?
- 11发包人的责任有哪些
- 12最有责任心的星座有哪些
- 13公司监事人的法律责任有哪些
- 14授权委托人的法律责任有哪些
- 15航空人员的法律责任有哪些?
- 16代理人的法律责任有哪些?
- 17法人代表需要承担什么责任 法人代表需要承担哪些责任
- 18我国法律对于工程承包责任的规定包括哪些?
- 19贷款担保人的法律责任有哪些
- 20法定代表人的法律责任有哪些?