应当依照合同约定执行,春节不属于不可抗力或者情势变更情况。
春节期间停工、复工时间,是否可以作为工期顺延时间的书面证据,要看停工、复工造成的原因,如果不是发包人的原因,而合同中未明确春节期间工期顺延,则不可以作为工期顺延的理由。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。
【法律依据】
《民法典》第一百八十条
因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。
因春节放假是否可要求工期顺延
律智库
人气:2.06W
周排行榜
- 1春节期间加班工资发放标准是多少?
- 2一般春节放假加班工资有几天
- 3春节放假工伤有工资吗
- 4因假期延长2021年放假工资怎么算的?
- 5春节放假十多天有工资吗
- 6私人企业春节放假有工资吗
- 7春节放假15天有工资吗
- 8因为疫情延长的假期属于法定节假日吗
- 9被告是否可以要求延期开庭
- 10春节元宵节放假
- 11春节放假了是不是没有工资了
- 12在春节放假带薪工资怎么算
- 132021年春节放假最新安排:放几天?怎么调休?春节假期会延长吗?
- 14春节假期将延长是真的吗
- 152019年春节放假预测 2019年春节假期是否延长
- 16工厂春节放假前,需要做哪些工作
- 17国家法定节假日春节放几天
- 18春节假期延长期间工资怎么算
- 19春节提前放假给工资吗
- 20产假是所有法定节假日都顺延吗